在合同中明确项目的所有权归属，可以避免后续的知识产权争议，合同的条款应明确具体，以避免未来可能产生的误解，从而维护双方的合法权益，好文笔范文小编今天就为您带来了租塔吊的合同精选5篇，相信一定会对你有所帮助。
租塔吊的合同篇1
出租人以下称甲方
承租人以下称乙方。
甲、乙双方就塔式起重机（下称塔吊）租赁，在自愿，平等的基础上达成如下协议：
一、乙方因工程需要,向甲方租用型号为塔吊台。租赁期从正常运转之日起，至乙方退租之日止（中途不得报停）。乙方租赁起算日期为乙方签名 。
二、本塔式起重机租赁价格为元/日。
三、付款方式
四、乙方委托甲方派具有专业安装资质的人员安装，乙方承担进场费，出场费，安装费，拆卸费，验收费计每台元，合计元。上述费用。甲方应具有塔机合法有效的资料，乙方应做好塔吊安装前的`准备工作，路道和电源等。
五、甲乙双方签订合同后，甲方提供相应塔吊的基础图。由乙方负责购买基脚螺栓（双螺帽）和塔吊基础的施工或租赁，并验收合格。如因塔基的质量造成损失乙方承担相应责任。
六、乙方应做好塔式起重机的安全管理工作，按照甲方提供的使用说明书进行塔吊的操作和保养。乙方应聘用具有特种作业许可证的塔机驾驶员，塔机不得违章和带故障运行，如因上述原因造成安全事故由乙方承担相应的责任。
七、甲方出租的塔吊保证性能良好。甲方承担塔吊的正常磨损和日常维修。甲方在此项工程，每台塔机提供一根新的主钢丝绳，如有损坏由乙方负责更换。
八、乙方不得将甲方塔机租赁，转让，抵押。租用结束须提前天，书面通知甲方，并结算租金。
九、甲乙双方应自觉履行合同，如有以上的违约行为，承担相应的责任，如乙方租金支付延期，甲方有权停机直至拆除塔机，并按所欠租金的每日加千分之三收取滞纳金。
十、未尽事宜，协商解决，如有争议由工程所在地人民法院管辖。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。协议签订后生效。
甲方代表签名：
乙方代表签名：
甲方单位盖章：
乙方代表盖章：
合同签订：
日期：年月日
租塔吊的合同篇2
甲方：___________________(以下简称甲方)
乙方：_____________项目部(以下简称乙方)
本合同由甲乙双方按照中华人民共和国民法典有关条款。结合本工程实际情况订立，甲方同意将一台______________租赁给乙方，用于程家桥路258号厂房垂直运输使用，现经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、机械配套及价格：
6、甲方出租塔吊一台及一切配套设施。
7、甲方配备随机负责驾驶工上岗操作证一名。
8、价格：该工程主体结束为止，租金按每月计算，机械租费壹万元/月，甲方配备随机负责驾驶工上岗操作证一名。
9、甲方设备进场后，安装调试通过使用，乙方支付进出场费仟元正。
10、基础预埋件押金仟元，到工程结束预埋件无损坏，押金退还。
二.甲方责任：
15.甲方负责设备的运输、安装、拆卸等工作，费用有甲方自负。
16.设备的维修和保养由甲方负责，费用有甲方自负。
17.甲方委派的随机人员必须具有一定的法制观念和高度的责任性及上海安全操作规程。
18.甲方委派的随机人员必须一切服从现场管理人员指挥，如乙方临时决定需要通宵作加班的，甲方随机人员必须操作跟班作业。
19.如设备发生故障，甲方司机立即通知或派人修复，造成停工白天超过8小时，扣除当天台班，停工超过二天，扣除七天租金。
20.甲方提供租借设备和安装拆下设备的资料，甲方负责申报，领取合格证书。如安全部门验收不附合，罚款有甲方负责。工地造成停工费用在租金内扣除。
21.运输、安装、拆卸、维修和保养出现的安全事故有甲方自负。
二、乙方责任：
9、甲方委派的随机人员必须具有一定的法制观念和高度的责任性。严禁乘人超载，如果出现造成的安全事故所引起的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。
10、安装拆卸前乙方确保大型机械进出场的道路畅通，以及安全防卫设施。
11、乙方提供甲方配备随机负责驾驶工住宿。
12、如乙方发现问题立即向甲方配备随机负责驾驶工回报。
三、租赁日期：安装申报，领取合格证书后开始至乙方工程结束前15天通知止。(租赁日期：___________________)
四、补充内容：
五、此合同具有同等法律效力，甲乙双方必须遵守。
六、此合同一式二份，甲方双方各执一份，待款清后自动失效。
甲方代表：___________________乙方代表：___________________
甲方盖章：___________________乙方盖章：___________________
电话：___________________电话：___________________
租塔吊的合同篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国劳动法》及相关规定、规章为为了确保甲乙双方平工程中担任塔吊司机工作，乙方的岗位(工种)上岗证号为_____。
一、劳动期限在定为_年，自_年_月_日以内乙方完成工作任务为合同终止时间。
二、工作内容：
1、乙方同意根据甲方工作需要，担任该工地塔式起重工作。
2、乙方自愿遵守甲方制度的各项劳动规章制度，认真履行岗位职责、负责搞好本塔基的驾驶、检查、保养、维修等工作，并使塔机正常及时为各施工班组服务。
3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间，必须保证各施工班组所用材料物品，工具正常及时使用。
三、劳动报酬：
聘用期间乙方每月工资为_元，每月15号结算乙方月工资。
四、甲方的权利及义务：
1、根据生产经营需要和工程项目部规章制度就合同内容对乙方进行管理。
2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。
3、甲方必须认真履行合同约定内容，按合同规定按时支付乙方工资。
4、根据乙方检查、维护发现的问题，经甲方核查后及时更换损坏的塔基零部件。
五、乙方责任和义务：
1、认真执行和遵守国家的法律、法规和政策及甲方和各项目部的各项规章制度，提高敬业精神，讲究职业道德，维护国家和甲方的利益。
2、服从工地班组的本职工作安排，认真履行岗位职责，自觉遵守工程项目部制定的作息时间，服从管理听从指挥命令，不讲条件按时完成工地班组规定的各项本职任务，乙方有权拒绝指挥人员的指令和违反操作工程的指令。
3、因乙方自身原因造成的工地罚款由乙方承担。
4、认真履行本合同约定的内容，严格执行塔吊操作规程，搞好本职工作。按约定领取劳动报酬，按约定解除合同，乙方应遵守职业大的，保守甲方的商业秘密，不做有损甲方的利益。未经甲方许可，乙方不得私自以外人上塔操作，因等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守所授内容。甲方招聘乙方在此造成的一切损失由乙方负责赔偿。
5、爱护塔机，保持塔机清洁，每日开启前必须做到先检查后启动，先试运行后工作的原则，发现问题及时处理，及时汇报，保证塔机安全，可靠运行。
6、乙方若发现不安全因素，应及时停止作业。直到安全障碍排除。
7、每日做好上下班的工作检查，维护和保养，发现问题及时汇报处理，绝不影响第二天的工作。
8、保证施工期间塔机正常运转，除机械修理及停电，大风未能操作以外，根据施工需要保证随时运转。
9、禁止六级以上大风天气和塔机带病工作。
六、劳动合同的违约和解除：
1、合同期内乙方不得不予通知自行离职(法定不可抗拒除外)。双方达成一致，可以解除合同(提出解除合同的任何一方，必须提前10天通知对方，待对方同意后方可解除合同)
3、乙方必须持证上岗，乙方正常操作情况下发生安全事故由甲方负责协调处理，乙方只承担国家规定相应职责。
4、甲方以暴力威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，乙方可以随时通知甲方解除合同。
5、甲方按照本合同约定，逾期5天未支付劳动报酬的，乙方有权停工。
6、甲方在劳动合同终止、解除后5天以内应当一次性付清乙方的工资。在合作过程中本着相互尊重、相互谅解的原则进行协商解决。
本合同在签字之日起生效，至合同期满自行解除。
本合同未及事项，按国家有关规定执行。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
乙方(签字)：
_年_月_日
租塔吊的合同篇4
发包人全称：（以下简称：甲方）
承包人全称：（以下简称：乙方）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：_________安装工程（以下简称：本工程）；
工程地点：_________；
施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：
a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：________年____月____日，竣工日期为：________年____月____日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的`进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准：
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）
①建设强制性条文；
②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；
③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-；
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-；
⑤《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；
⑥《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；
⑧省、市相关部门的各种规章制度；
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式：
1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：
①综合价：10.50元/㎡；
②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）
2、工程量的计量：
（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）
（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。
（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；
③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起____日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起____日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）
3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起____日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）____日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
七、施工管理规范
乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）
2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）
3、建筑施工安全检查标准（jgj59-99）
4、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91）
5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）
7、永州市治安管理处罚条例。
八、合同生效：
1、本合同订立时间：________年____月____日。
2、订立地点：
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
甲方(签章)_________乙方(签章)_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
租塔吊的合同篇5
出租方（简称甲方）：
承租方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，双方同意按照合同规定的各项条款由甲方租给乙方下列财产：
名称规格型号单位数量每月租金进出场费及拆装费租凭物塔吊价值（元）
塔吊qte-5513台3每台每月25000元 55万元/每台
第一条、乙方同意按合同规定的租金执行，每月1日—5日给算一次上月所的生的`租金，所产生的租金不含税费和发票费用，乙方不得拖欠，如有拖欠每日加收全部租金的百分之一租金赔偿给甲方，塔吊基本高度为 12 节，超出高度加节另附租赁费，每节每天 30 元，每套附墙每天 30 元，加节加附墙以甲方通知单为准。甲方所出租的塔吊以厂家出厂时的基本配置为标准出租给乙方，不含其它附属配置。
第二条、租赁期限为 天，（自20xx年8月29日起至 年 月 日止）。
第三条、根据租用财产数量，双方商定预交押金 元，（所租财产未退之前不得以押金抵租金）。
第四条、甲方塔吊司机 3 人由乙方负责食宿及安全管理，如因非本吊车司机操作吊车发生的事故乙方承担全部责任。
第五条、乙方制定的各项安全制度甲方要积极配合，服从乙方人员的指挥，按时作业，保证乙方在工作中正常使用，乙方辅助作业人员将所吊物件捆扎牢固，必须符合操作规程标准，如发生松散落物发生的事故或乙方指挥不当发生的事故乙方承担一切责任。乙方必须按甲方提供的基础图纸做好基础，一切费用由乙方负责，如因基础不标准造成损失由乙方负责。
第六条、乙方租用期间甲方必须保证吊车正常运转，及时办理安检手续，保证作业时间，出现故障及时抢修乙方必须配合协助，因故障导致停工每天不得超过 12 小时，如超过扣除甲方当天租赁费。
第七条、塔吊设备产权甲方所有，乙方在租用期间仅拥有使用权，未经甲方同意不得擅自移动或处理甲方拥有的塔吊机，更不得抵押或卖与他人，租赁期满乙方未及时通知甲方或阻止甲方拆除所租塔吊，若出现本条所描述的情况视为乙方自愿同意按甲方塔吊的价值购买此塔吊，并及时付款，未到合同期满退还所租塔吊，按原约定租期计算租金。
第八条、其它约定事项：此合同履行地为 银川市 本合同未尽事宜一，经双方共同协商作补充规定，补充规定与本合同有同等效力，本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。如需安装监控设备一切费用由乙方负责，乙方自己安装。
第九条、本合同甲乙双方签字或盖章之日起生效，以后发生业务不另签合同，一律按此合同执行。
第十条、冬季停工乙方向甲方报停工时间，由甲方负责人确认为准，否则视为乙方正常施工。如乙方未按合同付款方式执行，冬季停工不予报停，继续向承租方收取租费。
第十一条、运输方式：甲方负责送货到乙方施工现场、并负责安装调试，退还撤离施工现场由甲方负责，所产生的费用乙方一次性付给甲方 元，如乙方未按时支付，一切责任由乙方负责。
第十二条、补充开之日期从 开工。
出租方（章）： 承租方（章）：
负责人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
材料员： 材料员：
电话： 电话：
租塔吊的合同精选5篇相关文章：
★ 租商铺合同6篇
★ 租赁续租合同6篇
